杨钦仁

不辜负每一份信任,不放弃每一丝

  • 866

    文章
  • 7671779

    阅读

读权威《裁判思路与裁判规则》精缩精华 商品房交付使用和风险责任纠纷(3/4)-4008云顶国际集团

专栏:房产 2022-10-12 282 0 原创

以下内容为《纠纷 裁判思路与裁判规则》核心观点摘抄、归纳,属于最高院对房屋买卖纠纷司法实务问题看法精缩精华(省流精简),观点皆属于原作者,作者也结合最新法律、解释修改修订导致的观点变更进行了相应的修正,并做注释。此外,本精缩总结还结合其他最高院最新编撰材料,笔者也在其中予以注明。

九)、出卖人与买受人办理了交付手续,买受人又以出卖人没有同时具备《住宅质量》和《住宅使用说明书》为由主张房屋不具备交房条件,并要求出卖人承担逾期交房屋解约责任的,应该如何处理?

观点一,出卖人无法提供两证,不应交房,仍以具备交付条件的时间为房屋实际交付的日期,买受人在接收房屋后仍然有权要求出卖人承担逾期交房责任。

观点二,出卖人未提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,买受人有权拒绝接收房屋,并要求出卖人承担违约责任。“买受人已经接受了出卖人所交付的商品房钥匙,又以出卖人没有同时交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》为由主张出卖人因不具备交付条件而逾期交房违约责任的,不予支持。”(来源:市中级人民《合同指导意见》第三条)

两者都有一定道理,更倾向于后者。

另,未通过的房屋交付也是类似处理。

十)、出卖人在交付房屋时,经常要求买受人按照出卖人制定的房屋交付流程预缴、代办产权证费用、等其他费用后,才能交付房屋钥匙,应如何处理?

观点一,合同对此没有明确的约定,但上述费用均是买受人应当支付的必要费用,其合同义务履行顺序也是商品房买卖市场的商业惯例,因此,出卖人无权以此为由拒绝接受房屋。

观点二,双方的合同义务应当严格按照合同约定进行履行。出卖人无权单方指定收房条件和流程,买受人也有权拒绝按照该收房条件和流程接受房屋,如果出卖人因此延期交房,应当承担逾期交房的违约责任。

采纳观点二。

十一)、开发商因政府部门延迟办理备案而逾期交房能否免责呢?

观点一,开发商可以据此免责。

类似事件开发商主观没有过错,客观上是不能预见、不能克服也不能避免的,属于不可抗力。

观点二,开发商不能因此而免责。

1、行政部门逾期办证造成的损失由《行政法》来调整,若开发商据此免责,相当于将行政部门原因造成的损失转嫁给购房者承担,违背民法上的公平原则。

2、行政部门的过失不属于不可抗力;

3、交房适用合同无过错的归责原则;

4、合同相对性;

采纳观点二。

十二)、商品房买卖合同中逾期交房的特殊原因如何理解?

1、 以自然现象为表现形式的不可抗力。

需要注意该现象的,其一,可预见性;其二,是否足以导致延期施工;其三,法院一般要求提供施工日志,来确认自然现象与无法施工的因果关系。

2、 政府的行为。

区分为三种:

其一,基于社会公共利益作出的,应当认定不可抗力,如挖出文物遗址;

其二,政府行为针对特定领域、特定人员作出的,应考虑事情为事情变更因素,依公平原则,允许变更或。

如,政府规划变更,市政配套不到位。

其三,政府的行为是基于第三人过错作出的,开发商不免责。

如,违反规划超建,改变容积率等。

3、 异常社会事件。

其一,战争、罢工、游行、示威等非因开发商原因引起的异常社会事件,属于不可抗力。

其二,对于原因导致的逾期交房问题,除重大市政工程外,不认为属于不可抗力免责范围。

4、 施工遇到的重大技术难题。不属于不可卡抗力。

十三)、不具备交付条件交房违约金如何计算?

关于不具备商品房条件交房的,违约金计算的起算点如何认定?

观点一,以开发商取得《商品房验收备案表》为准;

观点二,以购房者实际办理交房手续日期为准。

法官作者认为,购房者于交付日期截止之前接收不具备交房条件的房屋,取得《商品房竣工验收备案表》的日期为有效的交付日期,违约金的止算点应以发“表”日期为准。购房者于约定交付期间拒绝收房的,房屋实际占有转移的时间为有效交付的时间,违约金的止算点应以占有转移时间为准。

其次,开发商在没有取得《商品房竣工验收备案表》通知购房者收房,取得后却没有及时通知购房者,视为没有发出《交楼通知书》,开发商逾期交房违约责任并不因此终止。

另外,在法院作出终审判决时,开发商仍不具备交房条件,违约金的计算是否也是应付之日?

如果法院规定了开发商交付具备交付条件房屋的履行期限,开发商在该期限之前给付,则应交付时间为违约金的止算点,开发商在该期限之后给付的,应视为不履行生效判决,则在法院规定的交付日期之前交付,以交付日期为止算点,其余时间应该承担惩罚性迟延履行违约金。(笔者在此表示此处不是很懂,为何法院能判限期交付,毕竟起诉至法院肯定已经延期,难道法院给开发商一个特殊的宽限期?)

声明:

本文由入驻华律自媒体作者撰写发表,观点仅代表作者本人,不代表平台立场。凡注明原创的文章,云顶集团7610官方网站的版权归作者和平台所有,未经许可,不得转载。

0
房产专栏作者

杨钦仁,毕业于华东政法大学,现执业于君澜律师事务所。主要从事:公司企业,不动产,以及合同相关业务。在公司企业业务中,杨律师为顾问单位提供法律文件起草、法律谈判、

more >
4008云顶国际集团的业务范围
公司企业,不动产,合同
电话: 1580191**** (浦东新区)
更多排行
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复
网站地图